1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge zwischen der Nouh-Wehres GmbH, Unterbruch 48 b, 47877 Willich (nachfolgend „Auftragnehmer“ oder „wir“) und ihren Auftraggebern (nachfolgend „Kunde“ oder „Sie“) über die Erbringung von Handwerksleistungen im Bereich Heizung, Sanitär, Solar, Wärmepumpen und Sanierung.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
2. Angebot und Vertragsschluss
Unsere Angebote sind – sofern nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet – freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit Beginn der Leistung zustande.
Anfragen, die Sie über das Kontakt- oder Anfrageformular auf dieser Website senden, stellen kein bindendes Angebot dar, sondern eine Einladung an uns, Ihnen ein individuelles Angebot zu unterbreiten.
3. Leistungsumfang und Ausführung
Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen schriftlichen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung. Für die Ausführung von Bauleistungen gilt ergänzend die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B (VOB/B) in ihrer jeweils gültigen Fassung.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
Es gelten die im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Alle Preise verstehen sich – sofern nicht anders ausgewiesen – netto zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
5. Fristen und Termine
Genannte Ausführungstermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Verzögerungen infolge höherer Gewalt oder aufgrund von Umständen, die wir nicht zu vertreten haben (z. B. Lieferschwierigkeiten beim Hersteller), verlängern die Ausführungsfristen angemessen.
6. Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Bei Bauleistungen richtet sich die Gewährleistung ergänzend nach der VOB/B.
7. Haftung
Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist unsere Haftung auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.
8. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatzverträgen grundsätzlich ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Über die Einzelheiten Ihres Widerrufsrechts sowie über etwaige Ausschlüsse informieren wir Sie im Rahmen des konkreten Vertragsabschlusses gesondert in Textform.
9. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung unser Eigentum.
10. Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt entsprechend unserer Datenschutzerklärung.
11. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung der Sitz des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.